RESOLUCIÓN Nº 020-PCM-2009

 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: COMUNICAR URGENTE CONCLUSIÓN Y ENTREGA A ADJUDICATARIOS DE  OBRA 134 VIVIENDAS BARRIO OMEGA.

 

ANTECEDENTES:

 

1º) Ordenanza Nº 1825-CM-08. Declaración de Emergencia Habitacional en San Carlos de Bariloche.

2º) Fotocopia Contrato de Obra Pública del 06 de Abril de 2006.

3º)  Nota  IPPV Nº 301/08.

4º) Nota  IPPV Nº 1680 del 01 de Diciembre de 2008.

5º) Nota Defensoría del Pueblo de Río Negro Nº 3291 del 10 de Diciembre de 2008.

6º) Nota de adjudicatarios.

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La Declaración de Emergencia Habitacional en la ciudad de San Carlos de Bariloche, pone de manifiesto la extrema necesidad de atender con suma celeridad y eficiencia todas las instancias necesarias para poder  solucionar el grave déficit habitacional que tiene la ciudad.

En este conocido marco de circunstancia, es que resulta inadmisible que esta Obra de  134 viviendas e infraestructura correspondiente a la Licitación Pública Nº 33/2005,  que debería haber sido finalizada y consecuentemente entregada a sus adjudicatarios el 01-10-08, se vea postergada hasta fines del 2009, según informe que se adjunta como antecedente. Así mismo, es fundamental destacar la permanente presencia y advertencia de los adjudicatarios a autoridades del IPPV, el municipio e inclusive  ante la misma empresa, a partir de las evidentes demoras e inclusive ante la paralización de la obra en distintas oportunidades, todas ajenas al legítimo derecho de los mismos, desestimando así la delicada situación de estos vecinos.

 

AUTORES: Comisión Legislativa.-

                     

COLABORADORES: Prof. René Barriga (FpV).

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE 

 

RESUELVE

 

 

Art.1º)   Se comunica al Señor Gobernador  de la Provincia de Río Negro la  urgente necesidad  de dar intervención a las instancias correspondientes  bajo su administración  a fin de garantizar la conclusión y entrega, antes de iniciado el invierno del presente año 2009, de la obra denominada “Construcción 134 Viviendas e Infraestructura en San Carlos de Bariloche”, según  Licitación Pública 33/2005.

 

 

 

Art. 2º) La presente resolución se aprueba  Ad-Referendum de la próxima sesión ordinaria del Concejo Municipal.

 

Art.3 º) Comuníquese. Dése a publicidad. Tómese razón. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de Enero de 2009.-